中央储备粮内江直属库有限公司粮食仓储项目二期施工 说明((略)) 致各潜在投标人: 有关投标人在四川省公共资源交易平台电子招标投标系统中的提问和回复的所有内容,以此说明((略))为准。 序号1 (略).(略) (略):(略) 1、招标文件第三章评标办法前附表2.2.4(4)企业业绩为“(1)(略)年(略)月(略)日至投标截止时间,工程主体验收或竣工验收证明在上述时间范围内完成,且合同金额在(略)万以上(含)的房屋建筑施工总承包业绩,1个业绩得2分,此项最高4分;(2)在提供的上述业绩中,包含采用滑模施工工艺完成的、对应子项合同金额在(略)万元及以上的建构筑物工程,1个业绩加2分,满分2分。滑膜施工工艺工程包括但不限于粮食筒仓、散装水泥筒仓、散装煤筒仓、核岛、电厂大型冷却塔、超高层建筑((略)米或(略)层以上)核心筒等。”经对比(略)年招标的中央储备粮内江直属库有限公司粮食仓储项目招标文件中的企业业绩要求,未要求采用滑模施工工艺的业绩必须包含在提供的企业业绩中,而是可以单独提供采用滑模施工工艺的业绩。按照现招标文件中的企业业绩要求,全国满足该业绩要求的投标单位数量较少,存在故意排斥潜在投标人情况,违反公平竞争。回复:(略) 2、招标文件中指出,“社保缴费证明是指,由社保部门出具的主要人员在该投标人单位最近6个月连续缴费证明”。请问我司拟投标项目经理的社保缴纳机构为总公司下属的分公司机构,是否满足招标文件要求? 回复:(略) 序号2 (略).(略) (略):(略) 1、招标文件第三章评分办法前附表2.2.3(2)项中“具有建筑工程相关专业高级及以上技术职称”,请问建筑工程相关专业,土木工程、建筑工程、工民建、工程管理、工程技术等专业是否满足要求? 回复:(略) 2、分公司隶属于总公司的非独立法人分支机构,请问分公司出具的养老保险证明,是否满足招标文件要求? 回复:(略) 3、招标文件中近年完成的类似项目应附合同协议书、竣工验收报告的扫描件。请问具有五方验收的竣工验证证明材料是否满足要求? 回复:(略) 4、招标文件未对项目其他管理人员(除项目经理、技术负责人、安全负责人外)进行要求,本次投标文件是否按招标文件执行,无需附其他管理人员资料,待投标人中标后,按照项目实际工作需要和建设行政主管部门的要求组建项目部,配置项目其他管理人员? 回复:(略) 5、如投标人业绩同时满足资格项和加分项要求,是否纳入加分项加分? 回复:(略) 6、若拟派项目经理为(略)年(略)月(略)日至今已完成1个总投资不低于(略)万元及以上的房屋建筑类工程业绩的执行经理,是否符合项目经理资格项要求? 回复:(略) 序号3 (略).(略) (略):(略) 1、招标公示:(略) 招标文件:(略) 我方认为:(略) 回复:(略) 2、招标文件:(略) 我方认为:(略) 回复:(略) 3、招标文件:(略) 我方认为:(略) 回复:(略) 序号4 (略).(略) (略):(略) 1.招标文件第二章投标人须知前附表3.7.3投标文件签字或盖章要求:(略) 回复:(略) 2.安全负责人具有有效的安全生产考核合格B证,请问:(略) 回复:(略) 2、根据招标文件内容,安全负责人具有生产考核合格C证不满足招标文件要求。 3.招标文件1.4.1投标人资质条件、能力及信誉“(6)技术负责人资格无要求”,请问若拟委派的技术负责人目前在其他项目任职,可否提供加盖投标人公章的承诺函,承诺若本项目中标后能从原项目撤离到本项目任职?请明确。 回复:(略) 序号5 (略).(略) (略):(略) 1.招标文件第二章投标人须知前附表3.7.3投标文件签字或盖章要求:(略) 回复:(略) 2.安全负责人具有有效的安全生产考核合格B证,请问:(略) 回复:(略) 2、根据招标文件内容,安全负责人具有生产考核合格C证不满足招标文件要求。 3.招标文件1.4.1投标人资质条件、能力及信誉“(6)技术负责人资格无要求”,请问若拟委派的技术负责人目前在其他项目任职,可否提供加盖投标人公章的承诺函,承诺若本项目中标后能从原项目撤离到本项目任职?请明确。 回复:(略) 序号6 (略).(略) (略):(略) 1.中储粮内江工作塔-建筑与装饰工程清单第(略)项“"地面1 C(略)混凝土垫层”,单价为(略).2元/m3,价格有误 回复:(略) 2.机械库建筑与装饰工程清单第(略)项“(略)mm厚碎石垫层”与机修器材库建筑与装饰工程清单第(略)项控制价为(略).(略)元/m3,是否单位有误; 回复:(略) 3.工作塔 建筑与装饰工程清单第(略)项和(略)项 “碎石垫层”单位是否有误 回复:(略) 序号7 (略).(略) (略):(略) 清单中钢质门窗价格较低,例如"钢制平开门"综合单价为(略).(略)元/m2,清单总说明第6条“6、浅圆仓各类挡粮门(挡粮门上口的弧形预埋件由发包人单独集采的单位提供、土建单位进行预埋)、密闭门的预埋件均由土建总承包实施。”若部分门窗为甲供,请业主在清单中明确至清单项。 回复:(略) 序号8 (略).(略) (略):(略) 第三章评标办法描述中,2.2.4企业实力第(2)条 请问:(略) 回复:(略) 序号9 (略).(略) (略):(略) 第三章评标办法描述中:(略) 疑问:(略) 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 若提供的业绩资料中,中标通知书与竣工验收资料的项目经理不一致时,以哪个为准? 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 经现场踏勘中储粮一路尚未交付使用,施工过程中是否可作为施工道路正常使用? 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 经现场踏勘场内存在水塘等,请问进场前是否处理完毕?场地移交标高具体是多少? 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 预留设备罩棚、平房仓、停车棚无具体做法,是否不在本次招标范围,施工时是否可作为施工临时设施场地使用? 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 根据现场踏勘及设计图纸,项目存在深基坑,但设计图纸中无对应支护做法,后期是否会有单独支护图纸做法? 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 施工用水、施工用电接驳口具体位置及容量,若提供的总配电箱功率无法满足施工需求时如何处理? 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 本项目的计划开工时间有无具体要求?一期道路及大门等是否可以继续使用? 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 第一卷第一张招标公告中项目名称描述中:(略) 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 招标公告中第3.1.3项目经理资格要求中:(略) 请问:(略) 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 投标人须知中1.4.3限制性投标的情形,第((略))拟任项目经理在参加本项目投标时(指提交投标文件截止时间),在其他合同履行期间(合同履行期间是指从工程项目签订承包合同之日起至工程项目验收合格之日止的时间)的工程项目中担任项目经理或施工负责人的。 请问:(略) 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 投标人须知中2.1.1投标人要求澄清招标文件的:(略) 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 投标人须知中3.7.1投标文件格式中:(略) 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 分部分项清单:(略) 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 分部分项清单:(略) 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 分部分项清单:(略) 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 综合楼安装工程F目(略)项“管道绝热”特征描述为橡塑管壳材料,控制单价为(略).(略)元/m?,远远低于市场价,请核实单价是否有误? 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 总平排水F目5,6,7,8,9项“HDPE双壁波纹管 DN(略),DN(略),DN(略),DN(略),DN(略)”且特征描述要求环刚度为8,控制单价分别为“(略).(略),(略).4,(略).(略),(略).(略),(略).(略)”(元/m),此部分双壁波纹管控制单价远远低于市场价,请核实单价是否有误? 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 评分标准中内容完整性和编制水平是单独列章节进行评分,还是对施工组织设计整体的评分? 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 1.招标文件第三章 评标办法(综合评估法)的2.2.4(4)项要求:(略) 回复:(略) 2.招标文件第三章 评标办法(综合评估法)的2.2.4(4)项要求:(略) 回复:(略) 3.招标文件第三章 评标办法(综合评估法)的2.2.4(4)项要求:(略) 回复:(略) 4.招标文件第三章 评标办法(综合评估法)的2.2.4(2)项要求要求安全负责人具有有效的安全生产考核合格 B 证,此要求不合理,安全生产考核合格 B 证为项目负责人需要的证书,安全负责人只需要安全生产考核合格 C 证即可。 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 招标文件“第三章 评标办法(综合评估法)2.2.4(4)企业实力(2)在提供的上述业绩中,包含采用滑模施工工艺完成的、对应子项合同金额在 (略) 万元及以上的建构筑物工程,1 个业绩加 2 分,满分 2 分。”根据(略)年4月8日四川省住房和城乡建设厅、四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心关于印发《四川省房屋建筑和市政工程标准招标文件》修改和补充的通知,通知中“十一、补充第三章“评标办法”注:(略) 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 招标文件最高限价金额(略)元,清单限价金额(略).(略),请明确以哪个为准? 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) .招标文件专用合同条款“2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:(略) 此条约定不合理,法律法规约定由发包人办理的,应由发包人办理并承担费用,承包人进行协助,如施工许可证等。 回复:(略) 2.招标文件专用合同条款“3.1承包人的一般义务(9)承包人提交的竣工资料的内容:(略) 建议修改为:(略) 回复:(略) 3.招标文件专用合同条款“3.1承包人的一般义务((略))?……若监理或发包人对材料、设备及成品质量有疑议而要求对其进行额外的检验试验、破坏性试验及其他特殊要求的检验试验时,若检验试验合格,费用由发包人承担,若检验试验不合格,费用由承包人承担。桩基等本项目所有工程检测费用由承包人承担。?合同另有规定外,发包人无论何时均不对上述承包人的设备、临时设施和材料的损失或损坏承担任何责任。” 上述约定不合理,①若检验试验合格,费用由发包人承担,工期顺延,对承包人的设备、临时设施和材料的损失或损坏责任由发包人承担;②按照国家相关法律法规应由发包人负责的第三方检验费用及调试费用由发包人负责,检测费用由发包人承担。 回复:(略) 4.招标文件专用合同条款“3.1承包人的一般义务((略))?产生争议及争议解决(包括仲裁和诉讼)不是承包人顺延工期、不移交工程及施工资料、拖延工程验收、不配合工程备案等事宜的理由,争议解决(包括仲裁和诉讼)期间承包人应当按照发包人和合同约定要求及时完成上述工作。” 约定不合理,建议删除此条。 回复:(略) 5.招标文件专用合同条款“7.5.1因发包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:(略) 建议修改条款,因发包人用地、征地、拆迁等原因引发的工程停工或怠工,承包人相应损失应由发包人承担。 回复:(略) 6.招标文件专用合同条款“(略).1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定:(略) 建议增加可调差材料,如电线、电缆、砂、石等。 回复:(略) 7.招标文件专用合同条款“(略).4.1付款周期关于付款周期的约定:(略) 因财政部或财政部四川省监管局原因导致资金下拨迟延的,发包人应积极解决,以保证承包人顺利完成施工任务,此条应删除。 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 8.招标文件专用合同条款“(略).4.4进度款审核和支付(1)(2)发包人支付进度款的期限:(略) ①建议增加:(略) 回复:(略) 9.招标文件专用合同条款“(略).2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:(略) 两次为限不合理,应删除“承包人对审计报告提出异议(以两次为限),经审计机构复核后,承包人仍不签字确认的,发包人有权依审计结论进行结算。” 回复:(略) (略).招标文件专用合同条款“(略).1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:(略) 基于权利和义务对等原则,建议完善发包人违约责任。 回复:(略) (略).招标文件专用合同条款“(略).1.3因发包人违约解除合同 承包人按(略).1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满:(略) (略)天太长,承包人风险较大,建议修改为(略)天。 回复:(略) (略)、招标文件投标人须知前附表7.3.1 履约担保中公布的“投标最高限价(略)元”与控制价封面以及给定的招标控制CJZ(限价:(略) 回复:(略) (略)、投标阶段是否需要提交综合单价分析表,请招标人明确? 回复:(略) (略)、清单编制说明中提供了部分材料的“承包人提供主要材料和工程设备品牌/厂家一览表”请问在投标阶段是否只作为投标报价参考依据,无需选择确切品牌并填报?请招标人明确。 回复:(略) (略)、招标控制价中单项工程“工作塔、综合楼、汽车接收站、门卫、食堂、一站式服务中心、工具间”的安装工程中清单项“避雷引下”的综合单价不一致,且差距较大,建议调整。 回复:(略) (略)、招标控制价中单项工程“工作塔、工具间”的建筑与装饰工程中清单项“矩形柱模板”的综合单价不一致,且差距较大,建议调整。 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) (略)、招标控制价中单项工程“机械库、机修器材库、工作塔、综合楼、食堂、门卫、浅圆仓”的建筑与装饰工程中清单项“挖沟槽土石方”的综合单价不一致,且差距较大,建议调整。 回复:(略) (略)、招标控制价中单项工程“机械库、机修器材库、工作塔、综合楼、食堂、门卫”的建筑与装饰工程中清单项“机械成孔灌注桩土石方”的综合单价不一致,且差距较大,建议调整。 回复:(略) (略)、招标控制价中单项工程“机械库、浅圆仓、”的建筑与装饰工程中清单项“现浇构件钢筋HRB(略) φ6”的综合单价不一致,且差距较大,建议调整。 回复:(略) (略)、招标控制价中单项工程“汽车接收站、综合楼、一站式服务中心、门卫”的建筑与装饰工程中清单项“构造柱模板”的综合单价不一致,且差距较大,建议调整。 回复:(略) (略)、招标控制价中单项工程“浅圆仓、综合楼、一站式服务中心、工作塔、食堂、门卫、汽车接收站”的建筑与装饰工程中清单项“有梁板模板”的综合单价不一致,且差距较大,建议调整。 回复:(略) (略)、招标控制价中单项工程“工作塔、食堂”的建筑与装饰工程中清单项“雨蓬、悬挑板模板”的综合单价不一致,且差距较大,建议调整。 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 1.招标文件并未明确项目管理机构配置,请招标人和代理机构予以明确项目管理机构,及八大员的人数配置等 回复:(略) 2.该项目招标文件中,第三章 评标办法2.2.4企业实力条款中,(1)(略) 年 (略) 月 (略) 日至投标截止时间,工程主体验收或竣工验收证明在上述时间范围内完成,且合同金额在 (略) 万以上(含)的房屋建筑施工总承包业绩,1个业绩得2分,此项最高4分;(2)在提供的上述业绩中,包含采用滑模施工工艺完成的、对应子项合同金额在 (略) 万元及以上的建构筑物工程,1 个业绩加 2 分,满分 2 分。滑膜施工工艺工程包括但不限于粮食筒仓、散装水泥筒仓、散装煤筒仓、核岛、电厂大型冷却塔、超高层建筑((略) 米或 (略) 层以上)核心筒等。该项目要求投标单位有类似业绩,投标单位有(略)万元以上的滑膜施工工艺业绩即可证明,且经查询近三年有此业绩的单位极少,若再框定该业绩总量必须超过(略)万元,有明显操作痕迹。为给潜在投标人一个公平的投标环境。请招标人在评标评标办法(2)中删除“在提供的上述业绩中”,修改为,投标人另行提供(略)万元以上的滑模施工工艺业绩得2分,满分2分。 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 招标文件中指出,“社保缴费证明是指,由社保部门出具的主要人员在该投标人单位最近6个月连续缴费证明”。我公司投标文件中拟派项目管理人员社保由公司下属非独立法人的分公司缴纳,请问此情况是否满足招标文件要求? 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 1、该项目招标文件中,关于第四章合同条款及格式,专用合同条款中,并未明确工程进度款支付比例,请予以明确! 回复:(略) 2、该项目招标文件中,第三章 评标办法2.2.4企业实力条款中,(1)(略) 年 (略) 月 (略) 日至投标截止时间,工程主体验收或竣工验收证明在上述时间范围内完成,且合同金额在 (略) 万以上(含)的房屋建筑施工总承包业绩,1个业绩得2分,此项最高4分;(2)在提供的上述业绩中,包含采用滑模施工工艺完成的、对应子项合同金额在 (略) 万元及以上的建构筑物工程,1 个业绩加 2 分,满分 2 分。滑膜施工工艺工程包括但不限于粮食筒仓、散装水泥筒仓、散装煤筒仓、核岛、电厂大型冷却塔、超高层建筑((略) 米或 (略) 层以上)核心筒等。该项目要求投标单位有类似业绩,投标单位有(略)万元以上的滑膜施工工艺业绩即可证明,且经查询近三年有此业绩的单位极少,若再框定该业绩总量必须超过(略)万元,有明显操作痕迹。为给潜在投标人一个公平的投标环境。请招标人在评标评标办法(2)中删除“在提供的上述业绩中”,修改为,投标人另行提供(略)万元以上的滑模施工工艺业绩得2分,满分2分。 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 1、该项目招标文件中,关于第四章合同条款及格式,专用合同条款中,并未明确工程进度款支付比例,请予以明确! 回复:(略) 2、该项目招标文件中,第三章 评标办法2.2.4企业实力条款中,(1)(略) 年 (略) 月 (略) 日至投标截止时间,工程主体验收或竣工验收证明在上述时间范围内完成,且合同金额在 (略) 万以上(含)的房屋建筑施工总承包业绩,1个业绩得2分,此项最高4分;(2)在提供的上述业绩中,包含采用滑模施工工艺完成的、对应子项合同金额在 (略) 万元及以上的建构筑物工程,1 个业绩加 2 分,满分 2 分。滑膜施工工艺工程包括但不限于粮食筒仓、散装水泥筒仓、散装煤筒仓、核岛、电厂大型冷却塔、超高层建筑((略) 米或 (略) 层以上)核心筒等。该项目要求投标单位有类似业绩,投标单位有(略)万元以上的滑膜施工工艺业绩即可证明,且经查询近三年有此业绩的单位极少,若再框定该业绩总量必须超过(略)万元,有明显操作痕迹。为给潜在投标人一个公平的投标环境。请招标人在评标评标办法(2)中删除“在提供的上述业绩中”,修改为,投标人另行提供(略)万元以上的滑模施工工艺业绩得2分,满分2分。 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 招标文件并未明确项目管理人员配备,请代理机构和业主对项目管理人员团队进行明确,对八大员等管理人员具体要求人数进行明确。 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 1、场地内是否存在地下管线,招标人能否提供场地内及周边地下管线相关图纸。 回复:(略) 2、招标文件中仅总工期(略)天,为便于投标文件编制投标人能否自行确定一个暂定的开、竣工时间。 回复:(略) 3、请招标人明确临时用水、临时用电及排污的具体位置及能够满足施工的容量。 回复:(略) 4、招标人是否提供办公和生活等临建设施的场地,预留设备罩棚位置是否可以作为临建场地。 回复:(略) 5、招标文件中无地质详勘资料,请提供。 回复:(略) 6、招标文件第三章“评标办法前附表”中编制 BIM 技术应用专项方案中有无具体要求,比如BIM截图的数量,哪些专业需建BIM模型等。 回复:(略) 7、储粮仓的永久大门市政开口手续是否已办理完成,能否作为施工大门使用。 回复:(略) 8、清单里面没有分部分项控制价 回复:(略) 9、清单是用什么软件编制的 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 1.浅圆仓措施项目(略)项仓壁模板单位是m3,是否应该改成m2。 回复:(略) 2.通风的项目特征描述未明确是法兰式还是共板式风管? 回复:(略) 3.给排水管道是否需要做电伴热? 回复:(略) 4.高强度栅格式地下通信管材质需要明确 回复:(略) 5.电缆的敷设方式需要明确 回复:(略) 6.招标文件中无计划开竣工日期。 回复:(略) 7.工程量清单中显示浅圆仓有幕墙工程,招标图纸中未显示。 回复:(略) 8.请提供现场箱变位置及容量、现场水源位置。 回复:(略) 9.可否提供本项目地勘报告? 回复:(略) (略).浅圆仓仓芯CFG桩无进入持力层深度。 回复:(略) (略).招标图纸中无箱式变电站设计。 回复:(略) (略).浅圆仓屋面防水设计在设计说明与构造做法中不符。 回复:(略) (略).近年发生的诉讼及仲裁情况在投标人须知3.5.5不要求提供,投标文件格式又出现模板,请明确是否提供。 回复:(略) (略).安全负责人持有注册安全工程师或安全生产考核合格C证,文件要求安全负责人要求提供具有有效的安全生产考核合格 B 证,是否合理。 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 1、拟投入本工程的项目管理机构人员的社保缴纳机构为不具备独立法人资格的投标人分公司,分公司社保是否满足要求? 回复:(略) 2、由于职称证具有唯一性,员工工作单位变动后原职称证仍然有效且不会更新变更单位,请问:(略) 回复:(略) 3、投标人须知正文第3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件件,具体年份要求见投标人须知前附表,请问是否只需附上述资料的财务报表复印件即可,而无需附包活附注在内的财务报表全本? 回复:(略) 4、评标办法中,项目经理、技术负责人、安全负责人关于职称的要求“具有建筑工程相关专业”,请问土木工程、工业与民用建筑(或工民建)、房建工程、房屋建筑等相关专业是否满足要求? 回复:(略) 5、投标人须知正文第3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书、工程接收证书(工程竣工验收证书)的扫描件、第3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书扫描件,与评标办法中关于业绩要求“类似业绩证明材料需提供合同协议书、主体验收或竣工验收证明材料”、投标文件格式中(三)近年完成的类似项目情况表下备注“证明材料为合同协议书、竣工验收证明材料”、(四)正在施工和新承接的项目情况表下备注“证明材料为合同协议书”的要求有差异,请问近年完成的类似业绩证明材料是否只需提供合同协议书、主体验收或竣工验收证明材料,正在施工和新承接的项目业绩证明材料只需提供合同协议书即可? 回复:(略) 2、“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书扫描件。 序号(略) (略).(略) (略):(略) 招标文件第一次补遗中对企业业绩的要求提到:(略) 请问:(略) 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 在投标文件编制工具生成的投标工程文件中,九、资格审查资料(二)近年财务状况表下方注:(略) 与招标文件中第八章投标文件格式中九、资格审查资料(二)近年财务状况表下方注:(略) 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 招标文件第三章 评标办法(综合评估法)的2.2.4(2)项要求要求安全负责人具有有效的安全生产考核合格 B 证,此要求不合理。建筑工程安全员总共分为三类,就是所谓的安全“三类人员”。总共分为: 1.企业主要负责人(安全员A):(略) 2.项目负责人(安全员B):(略) 3.专职安全生产管理人员(安全员C):(略) 安全生产考核合格 B 证为项目负责人需要的证书,安全负责人只需要安全生产考核合格 C 证即可,招标文件将B本作为安全负责人的加分项也不合理,与项目实施具体特点不相适应,请招标人斟酌考虑。 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 1.因答疑回复中浅圆仓的粮食仓库满足滑模施工工艺的业绩要求,若合同及竣工上未体现滑模,是否也不需要提供业主证明? 2.财务要求中为明确具体提供哪些资料,因我司财务审计报告中附注过多,可否不提供附注,只提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表,财务报表包括现金流量表、资产负债表、利润表。 回复:(略) 2、根据投标人须知3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件,具体年份要求见投标人须知前附表。请投标人仔细阅读并理解招标文件! 序号(略) (略).(略) (略):(略) 中央储备粮内江直属库有限公司粮食仓储项目二期施工质疑 中储粮粮食仓储项目是中储粮集团打造的国家粮食生态平台的重大民生项目。在这样利国利民的项目上招标人应该做到公平、公正、公开的角度来进行招标。然而据传中建三局对外宣称此次罗江粮仓二期项目以及内江粮仓二期项目均已内定给他们,两个项目是势在必得,招标只是走流程。 细思极恐,我司经过官方平台查询内江粮食仓储项目一期由中建三局第一建设工程有限责任公司中标以及罗江粮食仓储项目一期由中国建筑第三工程局有限公司中标,两个项目业主的上级单位均为:(略) 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略);(略) 一、 根据补遗(略)招标控制价,总平工程,总平土建“挡墙模板”综合单价4.(略)元/m2,严重偏离市场价和定额组价,“挡墙模板”综合单价是否有误? 回复:(略) 二、根据补遗(略)招标控制价,浅圆仓工程,“余方弃置”综合单价(略).2元/m3,远低于其余各单位工程中余方弃置综合单价,浅圆仓工程“余方弃置”综合单价是否有误? 回复:(略) 三、根据补遗(略)招标控制价,总平工程,总平土建“安砌立缘石”综合单价(略).(略)元/m2,路缘石材质为花岗石,严重偏离市场价,“安砌立缘石”综合单价是否有误? 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略):(略) 1、浅圆仓清单:(略) 回复:(略) 序号(略) (略).(略) (略);(略) 招标清单中总承包服务费(不含税)(略)万元,是否为不可竞争费用?回复:(略) 特此说明。 招标人:(略) (略)年(略)月(略)日
|