河南省中原大化集团有限责任公司大化三期房周边围挡拆除、场地平整项目<>

项目编号：(略)<>

1.施工条件<>

河南省中原大化集团有限责任公司职工住宅楼项目建设指挥部-大化三期房周边围挡拆除、场地平整项目，已经发包方批准，采用公开询比价采购方式进行。<>

2.项目概况及范围<>

2.1发包项目<>

2.2工程概况<>

2.2.1建设地点：(略)<>

2.2.2规模：(略)²；掺铺煤渣不低于0.(略)m厚，压实平整面积约(略)m²；<>

2.2.3发包范围：(略)<>

2.2.4工期：(略)<>

2.2.5资金来源：(略)<>

2.2.6分包：(略)<>

2.2.7本项目不允许联合体、被列入河南能源集团或河南能源濮阳园区供应商黑名单的投标。<>

3.报名要求<>

3.1本次询比价采购在中原云商电子投标平台(http：(略)<>

3.2须为中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织，并具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质。<>

3.3响应人不得具有下列情形之一：<>

3.3.1法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一包响应的；<>

3.3.2被责令停产停业的；<>

3.3.3财产被接管或冻结的；<>

3.3.4在响应截止日前三年内存在串标、围标、骗取中标或严重违约等问题的；<>

3.3.5在响应截止日前三年内发生因响应人原因造成的重大安全生产事故或重大质量事故的；<>

3.3.6被“信用中国（http：(略)<>

3.3.7被列入河南能源集团或河南能源濮阳园区供应商黑名单的。<>

注：(略)<>

4.响应文件的递交<>

4.1 报名/递交响应文件截止时间：(略)<>

4.2 递交方式：(略)<>

5.响应文件开启时间及地点<>

5.1响应文件开启时间：(略)<>

5.2响应文件开启地点：(略)<>

6.技术要求：<>

6.1质量标准：(略)<>

6.2按照中国政府、行业及发包人有关施工规范标准要求安全、文明、科学施工，特别是针对施工现场大气防治“六个百分百”做好落实，保质保量按时完成施工任务，做到工完料净场地清。<>

7.主要商务条款<>

7.1付款方式：(略)<>

投标保证金合同签订后转为履约保证金，工程竣工验收合格后无息退还。 <>

7.2结算方式：<>

7.2.1发包人水电费：(略)<>

7.2.2工程量根据现场实际情况据实结算。<>

7.2.3工程审计完成后，按照工程量审计结论重新计算的安全文明施工措施费及社保费，与响应文件中单列的安全文明施工措施费及社保费比较，偏差超过－(略)%的，应按照审计结论调减安全文明施工措施费及社保费。<>

7.3承包人权利和义务<>

7.3.1按发包人要求编制计划、报表、资料等及相关文件，组织好安全文明施工等。<>

7.3.2承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明。<>

7.3.3负责已完工程成品保护。<>

7.3.4负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护。<>

7.3.5按有关规定及发包方要求负责施工场地的清洁卫生及费用。<>

7.3.6完成双方约定承包方应做的其他工作：(略)<>

7.3.7完成发包方委托承包方办理的工作：<>

7.3.8承包人不得未经发包人同意将其承包的工程转包给第三人，或将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及未经发包人同意的专业工程分包给第三人。<>

7.3.9承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。<>

7.3.(略)经发包人同意分包的专业工程，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。<>

7.3.(略)施工过程中的各种外部关系（与发包方有直接关系的除外），由承包人自行协调，发包人给予适当协助。<>

7.3.(略)承包人必须按照（豫建建【(略)】(略)号）《河南省住房和城乡建设厅关于在全省房屋建筑和市政基础设施工程建设领域推行劳务用工实名制管理的通知》严格执行，如有违反承担相应后果（并承担由此给发包人造成的名誉损害及经济损失）。如承包人发生劳务用工欠薪事件，必须由发包人垫付劳务工工资的，发包人有权从承包人工程款或欠款中直接相应扣除。<>

7.3.(略)承包人提交给发包人的变更估价申请、材料单价申请、工程进度款申请、索赔报告、竣工申请、最终结清申请、工程接收申请等所有申请，必须以发包人书面意见为准。<>

7.3.(略)承包人提交给监理人的工程量核定申请、报送样品申请、材料设备采用替代品申请、签订暂估价合同申请、索赔报告、竣工验收申请等所有申请，必须以监理人、发包人的书面答复意见为准。<>

7.3.(略)施工单位必须按国家、省、市级环境保护的相关文件和条例实施，若未达到要求，除承包人自行承担政府相关部门的经济处罚及法律责任外，同时应支付发包人同等金额不超过(略)%的环境保护违约金。<>

7.3.(略)承包方报送的竣工结算金额要客观准确，与发包方审核后的金额偏差率不得超过(略)%，即（核减金额/报送金额）×(略)%≤(略)%。 <>

7.3.(略)承包人必须与发包人签订安全协议并按规定缴纳安全风险抵押金，全面遵守政府与发包人的各项安全管理制度，因违反安全文明施工规定而造成事故的，由承包人承担该事故的一切费用和责任，对发包人造成损失的应进行赔偿。竣工验收合格后无息退还（剩余）安全风险抵押金。<>

7.4违约责任<>

7.4.1工程质量必须达到合格标准且符合设计要求,若工程质量达不到合格标准，承包人须无偿返修至合格，并按应付工程款的百分之叁（3%）向发包方支付违约金。造成发包方损失的，承包方另需赔偿实际损失。<>

7.4.2承包人若违反施工质量、安全管理的有关规定，发包人有权进行处罚。<>

7.4.3承包人原因造成的工期延误，每延误一天，向发包方支付(略) 元违约金。施工过程中如因发包人原因造成施工暂停导致窝工的，根据具体情况，经现场管理人员确认的窝工人数按《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA(略)-(略)-(略))中的普工单价最多补偿一个工作日；如非发包人原因导致工程无法进行，所产生工程量据实结算。<>

7.4.4承包人承诺任何情况下不拖欠本工程工人工资，因拖欠工资发生事件，由承包方承担一切责任及后果并处以拖欠额(略)%的罚款。<>

7.4.5质保期内不能按约定履行保修义务的，按应付工程款的百分之叁（3%）向发包方支付违约金，造成发包人损失的，承包人另需赔偿实际损失。<>

7.4.6损失赔偿额包括合同履行后发包方可以获得的利益、律师费、诉讼差旅费等。<>

7.4.7竣工结算金额偏差率超过(略)%的，承包人按超过部分金额的(略)%向发包人承担违约责任。 <>

7.4.8违约金、损失赔偿、罚款直接从本合同款中扣除，不足扣除的，从其他未付款中扣除，仍不足扣除的，发包人仍可向承包人主张剩余部分。使用人亦可代表发包人向承包人行使追索权。<>

7.4.9若发包人未能及时支付工程款，可无息延期支付。<>

7.5.发生争议双方首先友好协商解决，协商不成的由合同签订地人民法院管辖。合同签订地为濮阳市华龙区。<>

8.资质要求<>

营业执照、安全生产许可证、建筑工程施工总承包叁级及以上资质<>

9.其他说明<>

9.1工报价高于（不含等于）招标控价的报价无效，直接废标。<>

9.2如有任何偏离，在提交响应文件时应在偏离表如实说明；未提出任何偏离的，视为完全响应；存在实质性偏离的，视为不响应采购要求。<>

9.3初步评审<>

评审小组对响应文件按下表内容进行符合性审查，有一项不符合的视为无效响应：<>

<>

9.4初步评审时，评审小组需对响应单位的报价进行审核，看其是否有计算上的错误。修正错误的原则如下:<>

（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；<>

（2）如果总价与单价不一致时，以单价为准，并修正总价。<>

9.5原则上一次报价，评审小组认为有必要时可进行二次报价，按最终报价评审。<>

9.6核价方法：(略)<>

9.7响应服务费(略)元，投标保证金(略)元，电汇凭证需注明参与项目的项目编号、名称、交款用途。未按规定缴纳者不能通过初步评审。<>

9.8投标保证金的形式：<>

9.8.1在中原云商电子投标平台线上缴纳于线上子账号，缴纳账户须与该投标人账号的缴纳户名、基本账户一致。<>

9.8.2电汇：(略)<>

9.9报价有效期为最终报价截止之日起(略)天。<>

9.(略)成交单位应在接到成交通知书后五日内按下列标准缴纳成交服务费，未按规定缴纳的，取消成交资格，列入黑名单，响应保证金不予退还。具体收费标准如下：<>

<>

9.(略)响应人应按下列帐户缴纳响应服务费、成交服务费<>

户 名：(略)<>

开户行：(略)<>

账 号：(略)<>

9.(略)采购人不承担供应商准备响应文件和递交响应文件以及参加本次采购活动所发生的任何成本或费用。<>

9.(略)发生下列任何情况时，响应保证金将被没收：<>

9.(略).1投标人在投标有效期内撤回其投标，或者在评审小组认为有必要时进行二次报价时投标人最终报价后又反悔的；<>

9.(略).2除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，中标人在接成交通知书后5日内未按规定缴纳成交服务费并签订合同的；<>

9.(略).3投标人在响应文件中提供虚假材料的；<>

9.(略).4投标人之间围标、串标，或者有与采购人、采购代理机构串通投标等违法违规情形的。<>

发生上述情形的，除响应保证金不予退还外，列入供应商黑名单，3年内禁止参加采购人组织的任何采购活动。<>

(略).废标<>

发生下列情形之一的，本次采购废标：<>

1）投标单位少于三个，或合格投标人少于三个竞争性不足的（但采购单位生产经营急需的除外）。<>

2）报价均超出采购控制价的。<>

3）报价均严重偏离正常市场价格的。<>

4）因情况发生变化，该采购任务被取消的。<>

5）评审小组否决所有报价的。<>

6）评审小组推荐意见未获得采购单位招议标领导小组批准的。<>

7）其他不符合公平、公开、公正原则和有关法律、法规及行业、采购单位规定的。<>

(略).监督部门<>

本采购项目的监督部门为河南省中原大化集团有限责任公司招标监督组<>

监督电话：(略)<>

(略).联系方式<>

采购人：(略)<>

地址：(略)<>

联系人：(略)<>

联系电话：(略)<>

电子邮箱：<>

<>

河南省中原大化集团有限责任公司<>

年 月 日<>

附件1：(略)<>

<>

一、本工程为大化三期房周边围挡拆除、场地平整，图中尺寸单位均为：(略)<>

二、图中空白部分需场地平整，根据实际情况，平整面积约(略)m²,工程量以实际施工面积结算；<>

三、图中阴影为彩钢围挡维护部分，粗线为围挡：<>

1、拆除原有围挡约(略)m,施工完成后根据实际进行恢复约(略)m,原有围挡利旧率不低于为(略)%;工程量以实际施工长度结算；<>

2.(略)-(略)#楼周边增加彩钢围挡，高2.2m，(略)x(略)mm镀锌方管支撑固定，间距3m;<>

四、硬化方案：<>

1,根据实际情况，掺铺煤渣不低于0.(略)m厚，压实平整；<>

[if !supportLists]2、[endif]面积约(略)m²,工程量以实际施工面积结算；<>

五、施工过程中如因发包人原因造成施工暂停导致窝工的，根据具体情况，经现场管理人员确认的窝工人数按《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA(略)-(略)-(略))中的普工单价最多补偿一个工作日；如非发包人原因导致工程无法进行，所产生工程量据实结算。<>

<>

<>

<>

<>

<>

<>

<>

<>

查看完整内容>>